Marché de travaux en corps d’état séparés relatif à la redéfinition et la résidentialisation de trois bâtiments situés à Nice quartier de l’Ariane, avenues Emile Ripert, Anatole de Monzie et Léon Jouhaux

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1/ DENOMINATION ET ADRESSE DE LA COLLECTIVITE OU DU SERVICE QUI PASSE LE MARCHE :

Pouvoir Adjudicateur :

COTE D’AZUR HABITAT

Office Public de Nice et des Alpes-Maritimes

53 Boulevard René Cassin 06282 NICE CEDEX 3

Mandataire :

UNIMO

41 La Canebière

06282 Nice

Tel : 04.91.37.28.37 / Fax : 04 91.58.16.48

2/ PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Procédure adaptée, article 28 du Code des Marchés Publics

3/ OBJET DU MARCHE

Marché de travaux en corps d’état séparés relatif à la redéfinition et la résidentialisation de trois bâtiments situés à Nice quartier de l’Ariane, avenues Emile Ripert, Anatole de Monzie et Léon Jouhaux

Description sommaire des travaux : Mise en place en rez de chaussée d’un soubassement en béton et pose de baguettes en terre cuite aux étages.

4/ CARACTERISTIQUE PRINCIPALES

Le présent avis implique un marché public

La prestation objet du présent marché comprend le lot suivant :

Lot n°3 : Façades

Type de marché de travaux : exécution

Variantes : non autorisées

Le présent marché fait l’objet d’une clause d’insertion avec obligation de moyens dans les conditions fixées par l’article 2.7 du règlement de Consultation et en annexe du CCAP.

Le marché comprend des options qui sont obligatoires :

Lot 3 : Façades

Option 1 : Baguettes décoratives en aluminium laqué

Option 2 : Baguettes décoratives en bois rétifié

Ces deux options sont non cumulables.

Le délai global prévisionnel d’exécution des travaux est de 6 mois compris le mois de préparation.

Le démarrage prévisionnel des travaux est fixé en septembre 2010.

5/ MODE DE DEVOLUTION

Le marché sera conclu avec une entreprise individuelle ou un groupement d’entreprises qui devra revêtir obligatoirement comme forme juridique celle du groupement solidaire.

Prix du marché : un prix global et forfaitaire

Unité de paiement : l’Euro

La procédure d’achat est du présent avis est couverte par l’accord sur les marché publics

Langue devant être utilisée : le français

6/ RETRAIT DU DOSSIER

Le dossier de consultation est remis gratuitement sous forme CD rom à chaque candidat en faisant la demande auprès de patricia.silvano@ca-immobilier.fr ou par fax (04 91 58 16 48) à son attention.

7/ CONDITIONS RELATIVES A LA REMISE DES PLIS

Les entreprises pour remettre leurs plis devront se reporter aux articles 3.1 et 3.2 du règlement de consultation. Notamment elles devront être attentives aux cinq exigences mentionnées dans le mémoire technique en formulant des réponses ciblées par rapport aux questions posées pour la remise de l’offre.

8/ DATE LIMITE DE RECEPTION ET CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES

Le lundi 5 Juillet à16H00, délai de rigueur à UNIMO, 41 La Canebière – 6ème étage - 13001 Marseille sur support papier.

9/ JUGEMENT DES OFFRES

Les critères d’attribution parmi les critères prévus à l’article 53 du Code des Marchés Publics pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse sont les suivants :

Critère Prix : 50%

Valeur technique : 50% sur la base du mémoire technique mentionné à l’article 7 du présent Avis

10/ DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

120 jours à compter de la date limite de réception des offres

11/ CAUTIONNEMENT et MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT

Voir articles 2.9 et 2.10 du Règlement de consultation

12/ RENSEIGNEMENT D’ORDRE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

Sous forme écrite ou par fax à :

Renseignements administratifs : Mme MONDET – UNIMO, adresse et coordonnées mentionnées à l’article 1 du présent AVIS

Renseignements techniques : Mme HANNOUZ et/ou M JANNEAU – Tel : 04 93 65 23 24 – Fax : 04 93 65 23 64. Email : hannouzjanneau@wanadoo.fr

13/ RECOURS

Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nice, service des greffes :

33 Bd Franck Pilatte 06 300 Nice

14/ DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS

Le lundi 7 juin 2010